有关施工合同4篇
随着人们法律意识的加强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编帮大家整理的施工合同4篇,欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1发包方:*****有限公司(以下简称甲方)
承包方:###########(以下简称乙方)
*******石材工程经协商由乙方承担,为明确工程内容及双方责任,本着互利合作,分工负责的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,深圳市相关规定及本工程具体情况,商定以下条款,供双方信守。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条:承包方式
包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。
第三条:承包范围
首层46根圆形柱密缝干挂石材,具体详见施工图。
第四条:计价方法及付款方式
计价方法
1、按预算表单价包干,圆形柱(包括柱座)价格为元/㎡,平面干挂石材,价格按20xx版定额。
付款方式:
1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款,验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%,余5%保修金,待保修期满后十天付清。
2、凭正式发票付款。
第五条:工期及质量要求
1、从开工之日起总工期30天(具体开工日期以甲方通知为准)。
2、质量要求符合国家有关技术标准。
第六条:双方责任
一、甲方责任
1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。
2、负责及时确认乙方提交施工方案。
3、提供加工好石材,确保石材加工精度及颜色一致。
4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作,不再向乙方收取施工配合费。
5、协助乙方组织工程竣工验收工作,并按合同约定支付工程款和办理结算。
6、及时进行工程量签证,并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。
二、乙方责任
1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量,并做好材料进场检查工作。
2、负责搭设临时设施,并承担费用,水电安装计费表,及时向总包单位缴费。
3、按相关质量及安全要求组织施工,并于合同生效后向甲方提供施工方案。
4、落实安全措施,遵守安全施工规程,施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。
5、服从甲方现场施工管理,及时配合现场其他交叉施工单位工作。
6、负责施工图深化设计,并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好
相关检测验收工作,提供完整竣工技术资料。
7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求,乙方应及时返工并承担
费用。
8、服从甲方总体计划安排,积极配合装修单位施工,若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差,能力不能满足施工要求,甲方有权更换队伍,乙方应在两日内无条件撤离现场,所做工程待工程竣工后结算。
9、工程竣工未交付使用前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若有损坏乙方负责。
第七条:保 修
1、本工程保修期为壹年,从竣工验收合格之日算起。
2、保修责任范围:凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题,均属乙
方保修责任范围。
3、保修内容:合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证
或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理,乙方承担保修范围内的费用,若乙方接到通知24小时内未派员到场检修,甲方有权另叫有同等施工资质单位检修,所发生费用由乙方承担。
第八条:违约责任
1、乙方须严格按有关施工规范组织施工,保质、保量按期完成该项工程,
属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负,赔偿由此引发的损失。
2、乙方必须如期交付工程确保使用,如乙方原因造成工程延误,每延误
一天每天罚款壹万元。
3、工程完工后30个工作日内验收,若因质量问题乙方负责返工至合格为止,超过30个工作日甲方不作验收,视为验收合格。
第九条:争 议
本合同履行过程中发生争议,双方应本着友好协商原则解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条:其 他
1、本合同未尽事宜,双方可另行补充协议,与本合同具有同等法律效力。
2、经批准的施工图及预算书作为合同附件,具有同等法律效力。
3、本合同经双方盖章后生效,保修期满后自行失效。
4、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,均具有同等效力。
甲方: 乙方:
(签章) (签章)
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
经办人: 经办人:
签约地点:日 期:
施工合同 篇2发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本场平工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围及内容: 用地范围内的土、石方挖、填、运输(场内转运)、碾压、爆破。附金堂测量队提供的用地红线图,由于该项目立项时使用的是我公司温江基地公司名称,图标中的工程名称为 ,实指该合同用地范围。
4、施工材料、燃油、机械及施工人员等均由乙方自理,并对其现场的安全负全责。
二、工程量核算与确认
1、场平设计标高:
a、靠节能大道部分标高定为绝对高程447.50米(绝对高程是以金堂测量队提供数据为准,以下相同),面积为14402.6平方米,以下简称第一部分。 b、靠环保大道部分标高定为绝对高程448.8米,面积为57654.4平方米,以下简称第二部分。
2、工程量分别为:
a、 第一部分:场内挖方20792.7立方米(以下简称方)、场内填方38243.5方、边坡挖方2354.4方、边坡填方5148.9方。
b、第二部分:场内挖方183370.1方、场内填方146304.9方、边坡挖方14739.1方、边坡填方24021.7方。
两个部分总挖方为221256 ……此处隐藏1848个字……通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。
第10条竣工结算
10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。
第11条工程保修
11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任:_________。
第13条争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交大连仲裁委员会仲裁;
(2)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定:_________。
第15条保险_________。
第16条合同生效
16.1合同生效日期:_________年_________月_________日
第17条合同份数
17.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:_________。
第18条合同备案、鉴证
18.1合同备案、鉴证:发包方:_________身份证号:_________;承包方:_________身份证号:_________。
第19条其它约定_________。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:________
施工合同 篇4甲方(业主):_______________
乙方(水电施工):_______________
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:
一、装修施工地点:____________
二、工期:
_________年_______月_______日至________年_______月_______日
三、工程造价:
本项工程总费用___元人民币。
四、材料供应及改造工程量的约定:
1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,如甲方提供的材料有质量问题或规格差异,由此造成工程损失,责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料,应得到甲方同意。
2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等,确定改造工程量。
五、乙方承包内容:
1)、水电开槽、布管、穿线
2)、所有水电施工过程的垃圾整理装
3)、开关面板安装
六、对乙方要求:
1)、严格遵守规定的装饰装修施工时间,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2)、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋,不负责下楼。
3)、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4)、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。
5)、水电工程保修一年。
七、对甲方要求:
1)、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如:协调物业停、供水电,水钻钻眼,装修材料运输等等。
2)、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。
3)、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。
4)、甲方原因造成二次到现场施工,甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。
八、工程竣工:
甲方组织验收,并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题,其返工费用由各自方承担。
九、付款方式:
乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后,甲方现场验收合格支付工钱的85%,水电完工后支付15%。
十、其它约定:
1)、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2)、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金。
十一、附则:
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(三)合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。
甲方签字(盖章):_______________乙方签字(盖章):_______________
___年___月___日___年___月___日